English
Dansk
Español
Svenska
Allgemein:
Jede Handelsvereinbarung, die von RN Solutions ApS, CVR 35810838, eingegangen wird, unterliegt diesen vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Keine Vereinbarung oder Verpflichtung, die davon abweicht, wird akzeptiert, es sei denn, sie wird ausdrücklich und schriftlich von RN Solutions ApS bestätigt. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten als akzeptiert, sobald der Käufer eine Bestellung aufgibt.
Angebote und Bestellungen:
Die Angebote von RN Solutions ApS basieren auf den zum Zeitpunkt des Angebots geltenden Preisen für Rohstoffe, Hilfsmaterialien, Arbeit, Versand, Versicherungen, Zolltarife und Wechselkurse usw. Vorbehalte werden für nachträgliche Preiserhöhungen gemacht, die außerhalb der Kontrolle von RN Solutions liegen. Die Lieferungen umfassen nur die Teile, Arbeiten und Dienstleistungen, die ausdrücklich im Angebot oder in der Auftragsbestätigung genannt werden.
Angebote gelten 30 Tage ab dem Datum, sofern nicht anders angegeben. Der Preis beinhaltet keine Installation und Lieferung, sofern nicht anders angegeben.
Zahlungsmöglichkeiten:
Der Webshop von RN Solutions akzeptiert Visa, Mastercard, Paypal und Banküberweisung.
Zahlungsbedingungen für Waren, die im Webshop bestellt wurden:
Der Betrag wird vom Kundenkonto abgezogen, wenn die Waren versandt werden, sofern nicht anders angegeben.
Andere Zahlungsbedingungen:
Die üblichen Bedingungen für in Dänemark gelieferte Waren betragen 7 Tage netto. Ausland: Vorauszahlung, sofern nicht anders vereinbart.
Für Zahlungen, die nach dem Fälligkeitstermin erfolgen, werden 1,5% Zinsen pro angefangenem Monat hinzugefügt.
Beschreibung und Zeichnungen:
Die Abbildungen, Angaben zu Kapazitäten, Abmessungen, Gewichten, Preisen, technischen Daten und anderen in den Verkaufsmaterialien von RN Solutions ApS oder seinen Lieferanten genannten Daten sind annähernd und nur verbindlich, wenn sich die Vereinbarung ausdrücklich auf sie bezieht. RN Solutions behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen in der Ausführung usw. vorzunehmen. Alle Zeichnungen und technischen Dokumente über die Produkte, die dem Käufer übergeben werden, bleiben Eigentum von RN Solutions und müssen zurückgegeben werden, wenn kein Liefervertrag abgeschlossen wird. Solches Material darf vom Käufer nicht verwendet, kopiert, reproduziert, an Dritte weitergegeben oder sonst wie ohne die schriftliche Genehmigung von RN Solutions zur Kenntnis gebracht werden.
Produktänderungen:
RN Solutions ApS behält sich das Recht vor, laufende Produkt- und Designänderungen in Bezug auf ausgegebenes Zeichenmaterial usw. vorzunehmen, vorausgesetzt, das verkaufte Produkt entspricht den vereinbarten Standards usw., so dass auftretende Änderungen keine veränderte Funktionalität oder sonstige Unannehmlichkeiten für den Käufer verursachen.
Leistungen des Käufers:
Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, beinhaltet die Lieferung ausschließlich das von RN Solutions ApS verkaufte Produkt. Wenn für die Nutzung der Lieferung durch den Käufer andere Arbeiten, wie Einrichtung oder Änderungen von Anlagen für Strom, Wasser und Öl, Bauarbeiten jeglicher Art, wie z. B. Tischlerei- und Maurerarbeiten oder andere Formen von Nebenarbeiten, notwendig sind, werden solche Arbeiten, einschließlich Zeichenarbeiten, vom Käufer und auf dessen Kosten und Risiko durchgeführt. Alle Kosten für die genannten Maßnahmen, einschließlich Materialkosten, sind nicht die Sache von RN Solutions ApS. RN Solutions ApS ist nicht verantwortlich für Forderungen von Behörden, z. B. im Rahmen von Umweltgesetzen, Brandschutzgesetzen, Baugesetzen oder anderen Gesetzen, die sich nicht speziell auf das Produkt von RN Solutions ApS beziehen. Es liegt daher in der Verantwortung des Käufers, die notwendigen Genehmigungen von Behörden und anderen im Zusammenhang mit der Installation, Einrichtung und dem Betrieb des Systems einzuholen, zu bezahlen und die Verantwortung dafür zu übernehmen.
Alle von RN Solutions ApS erstellten elektrischen Diagramme, Fundament-, Bau- und Layoutzeichnungen dienen nur zur Orientierung und sollten nicht als Arbeitszeichnungen betrachtet werden.
Installationsarbeiten:
Soll RN Solutions ApS ganz oder teilweise die Installation der Lieferung übernehmen, wird eine schriftliche Vereinbarung getroffen, die die Verpflichtungen von RN Solutions und des Käufers, einschließlich der Zahlungsbedingungen, festlegt. Spezifische Termine werden sowohl für den Beginn der Installationsarbeiten von RN Solutions ApS als auch für die Fertigstellung der Verpflichtungen des Käufers festgelegt.
Wenn Verzögerungen oder Mängel in Bezug auf die Verpflichtungen des Käufers dazu führen, dass RN Solutions zusätzliche Kosten im Vergleich zur Schätzung zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung hat, sind diese Kosten bei Lieferung in bar zu zahlen. Der Käufer ist verpflichtet, die vereinbarten Raten zum ursprünglich festgelegten Fälligkeitsdatum zu zahlen.
Lieferzeit für im Webshop bestellte Waren:
Wenn vor 14 Uhr bestellt, erfolgt die Lieferung am folgenden Werktag in Dänemark. RN Solutions ist nicht verantwortlich für ausverkaufte Artikel oder Verzögerungen im Transport. Die Lieferung im restlichen Europa dauert 3-10 Werktage.
Lieferung und Versand sonst:
Vereinbarte Lieferzeiten setzen voraus, dass RN Solutions ApS alle notwendigen Informationen, Zeichnungen usw., die für die Ausführung der Bestellung rechtzeitig benötigt werden, erhalten hat. Das Risiko geht auf den Käufer über, sofern nicht anders vereinbart, ab Werk Geschäftssitz von RN Solutions. Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers, und der Käufer ist verpflichtet, die notwendige Transportversicherung abzuschließen, sofern nicht in Einzelfällen anders vereinbart.
Alle angegebenen Lieferzeiten sind Schätzungen, und eine Verzögerung berechtigt den Käufer nicht zur Stornierung einer Bestellung. Es gilt ein Vorbehalt für Krieg, Feuer, Streiks, Aussperrungen, Transporthindernisse und höhere Gewalt. Andere Bedingungen wie Arbeitskräftemangel, Verzögerungen von Unterauftragnehmern oder ähnliche Ereignisse, die RN Solutions an der Ausführung der Bestellung hindern oder Verzögerungen verursachen, befreien RN Solutions von der Lieferpflicht und von der Haftung. Bei verspäteter Lieferung wird keine Entschädigung jeglicher Art gewährt, es sei denn, dies wurde von RN Solutions ApS im konkreten Fall ausdrücklich schriftlich akzeptiert. RN Solutions ApS hat das Recht auf Teillieferungen.
Eigentum:
Die gelieferten Waren und Dienstleistungen bleiben Eigentum von RN Solutions ApS, bis die Zahlung für die gesamte Lieferung erfolgt ist.
Rückgabe von Waren:
Waren werden nur nach vorheriger Vereinbarung und nur innerhalb von 30 Tagen nach dem Lieferdatum zur Rückgabe akzeptiert. Für neue und unbeschädigte Waren werden mindestens 15% des Rechnungspreises und Rücksendekosten abgezogen.
Ansprüche:
Ansprüche aufgrund von Transportschäden müssen spätestens 8 Tage nach Erhalt der Ware geltend gemacht werden.
RN Solutions ApS hat das Recht, fehlerhafte Waren zu reparieren oder erneut zu liefern. Defekte Teile werden auf Anfrage und auf Kosten von RN Solutions an RN Solutions ApS gesendet. Ersatzteile werden von RN Solutions ApS kostenlos geliefert. Über die Lieferung von Ersatzteilen hinaus übernimmt RN Solutions keine Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Austausch. Für LED-Leuchten gewährt RN Solutions ApS dem Käufer eine 24-monatige Garantie (sofern nicht anders angegeben), berechnet ab dem Liefertag. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden aufgrund von Verschleiß, unsachgemäßer oder nachlässiger Handhabung und Überlastung sowie Schäden, die durch falsche Installation oder Nichteinhaltung der Betriebsanweisungen verursacht werden. Abgesehen von den zuvor genannten Punkten, hat RN Solutions ApS keine Haftung für Schadenersatz aufgrund von festgestellten Mängeln und kann daher nicht für Sachschäden, Produktionsverlust, Betriebsausfall oder andere Verluste verantwortlich gemacht werden, die aufgrund des Mangels und der Unannehmlichkeiten, die bei der Behebung des Mangels entstehen, auftreten können.
Haftung des Lieferanten:
Für Personenschäden, die nachweislich ausschließlich durch falsches Design, Produktion oder Montage durch RN Solutions ApS verursacht wurden, gilt das Produkthaftungsgesetz. Produkte von RN Solutions ApS dürfen ohne eine spezielle Vereinbarung in jedem Fall nicht für den nicht-kommerziellen Gebrauch weiterverkauft werden. Für Sachschäden wird nur dann eine Entschädigung gewährt, wenn nachgewiesen wird, dass der Schaden durch grobe Fahrlässigkeit von RN Solutions ApS in Bezug auf Design, Produktion, Kontrolle von Unterauftragnehmern oder Montage verursacht wurde, vorausgesetzt, die Montage wurde von RN Solutions durchgeführt. Die Haftung von RN Solutions deckt nur direkte Sachschäden und keine entgangenen Gewinne, Betriebsausfälle oder andere indirekte Verluste ab. Für Schäden, die durch ein System verursacht werden, das erweitert, umgebaut oder zu einem anderen Zweck als dem ursprünglich gelieferten verwendet wurde, haftet RN Solutions nur, wenn die Änderung von RN Solutions vorgenommen oder genehmigt wurde. Soweit der Käufer oder die Person, an die der Käufer den verkauften Artikel weitergegeben hat, eine Versicherung abgeschlossen hat, endet jede Haftung für RN Solutions. Soweit RN Solutions gegenüber einem Dritten produktionshaftbar gemacht werden kann, ist der Käufer verpflichtet, RN Solutions in dem Umfang zu entschädigen, in dem die Haftung von RN Solutions begrenzt ist. Wenn ein Dritter gegen einen der Parteien einen Entschädigungsanspruch erhebt, muss diese Partei sofort die andere informieren. RN Solutions und der Käufer sind gegenseitig verpflichtet, sich vor dem Gericht verklagen zu lassen, das Entschädigungsansprüche bearbeitet, die gegen einen von ihnen aufgrund eines angeblichen durch die Lieferung verursachten Schadens erhoben wurden.
Schlussbestimmungen:
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit Lieferung und Zahlung entstehen, ist der Firmensitz von RN Solutions ApS. Sollte sich eine oder mehrere der oben genannten Bestimmungen als ungültig erweisen oder von den Gerichten für ungültig erklärt werden, hat dies keinen Einfluss auf die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen in den oben genannten Verkaufs- und Lieferbedingungen für RN Solutions ApS.